jusbrasil.com.br
5 de Julho de 2022

Construtora deve pagar dano moral por atraso na entrega de imóvel

Alô Consumidor
Publicado por Alô Consumidor
há 5 meses


A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a condenação, por danos morais, da Fibra Construtora e Incorporadora, no valor de R$ 10 mil, em razão do atraso na entrega de um imóvel localizado no bairro do Alto do Mateus, em João Pessoa. A decisão ocorreu no julgamento da Apelação Cível nº 0803571-30.2018.8.15.2003, oriunda da Segunda Vara Regional Cível de Mangabeira. A relatoria do processo foi do Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Conforme consta nos autos, em outubro de 2012 a parte autora firmou contrato para adquirir o imóvel, com prazo de conclusão previsto para agosto de 2014. No entanto, o apartamento só foi efetivamente entregue em setembro de 2015, quando, então, já haviam transcorridos 13 meses além da data prevista.

Condenada a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 10 mil, a construtora interpôs apelação, alegando a teoria do contrato não cumprido e a inexistência do dever de indenizar.

No voto, o relator explicou que a teoria do contrato não cumprido não pode ser aplicada ao caso. “Na linha de precedente do Superior Tribunal de Justiça não se aplica a teoria do “excepctio non adimplectis contractus” (artigo 476 do CC), quando ambos os contratantes estavam em mora no cumprimento da respectiva obrigação e a mora da construtora em nada se relacionou com a mora do adquirente do imóvel”, pontuou.

Sobre o dever de indenizar, o desembargador Márcio Murilo destacou que a demora na entrega do bem superou o dobro do período de tolerância, desbordando das raias do mero aborrecimento. “Tratando-se, portanto, de imóvel residencial, com mora superior a um ano de retardamento, tanto a existência dos danos morais quanto o valor arbitrado na instância de origem pareceram-me adequados”, frisou.

O relator deu provimento parcial ao recurso unicamente para alterar o termo inicial dos juros moratórios, os quais devem passar a correr a partir da citação, mantendo-se a sentença atacada em todos os demais termos.

Da decisão cabe recurso.

(Fonte: TJ-PB)


📚 Ver mais:

. Super Combo de Petições - O melhor custo benefício com mais de 30.000 modelos de Petições Profissionais.

. Guia Carro Livre de Imposto - Manual Completo para comprar veículo novo com isenção de impostos

. Revisão da Vida Toda - Tese Completa com Modelos de Petições

Informações relacionadas

Pauta Jurídica
Notíciashá 5 meses

LGPD tem novas regras para Me e Epp

Direito para A Vida, Jornalista
Artigoshá 5 meses

Restituição do ICMS da Conta de Energia: Como calcular?

Hiromoto Advocacia, Advogado
Notíciashá 5 meses

Médicos tem direito à restituição das contribuições efetuadas acima do teto do INSS

Cacholas & Neves Advogados, Advogado
Modeloshá 2 anos

Ação Indenizatória - Fraude Em Conta Corrente e Cartão de Crédito

Enviar Soluções, Advogado
Notíciashá 4 anos

Correios agora permite rastreamento por CPF ou CNPJ

0 Comentários

Faça um comentário construtivo para esse documento.

Não use muitas letras maiúsculas, isso denota "GRITAR" ;)